ÁSZF

Tájékoztatjuk, mint 

[vallalkozas neve] (Továbbiakban: “Vállalkozó”)

Székhely: [vallalkozas cime]

Adószám: 

Nytsz: 

Email cím:

Telefonszám: 

a [Weboldal linkje] néven elérhető weboldal (továbbiakban „Weboldal”) általános szerződési feltételeiről.

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban „ÁSZF”) tartalmazzák a Vállalkozó, mint jogtulajdonos által üzemeltetett Weboldal használatára vonatkozó szolgáltatási és szerződési feltételeket. Eltérő írásos megállapodás hiányában a jelen ÁSZF vonatkozik a Weboldalon a Vállalkozó által tett ajánlatokra, az általa teljesített szolgáltatásokra. 

A szerződés a felek között akkor jön létre, amikor egy Látogató a Vállalkozó bármely szolgáltatására feliratkozik, jelentkezik, vagy megrendeli azt. Ezen szerződés attól a pillanattól kezdve érvényes a felekre, hogy a Látogató a Weboldalon adatait kitölti és elküldi jelentkezését/feliratkozását, – ezzel a látogató Megrendelővé válik (továbbiakban „Jelentkező”, „Megrendelő”, vagy „Ügyfél”) – amelyre a távollévők között megkötött szerződés (17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet) szabályai vonatkoznak. A megrendelő a jelentkezés elküldésével tudomásul veszi és elfogadja az itt leírt Általános Szerződési Feltételeket.

Alaposan olvassa el a feltételeket! Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben ezen ÁSZF minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. A szerződéskötés nyelve magyar, a megkötött szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre.

1/a. Az ÁSZF hatálya

Az ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan, a Vállalkozó által kötött szerződésre, árajánlatra, megállapodásra, megbízásra, megrendelésre vagy meghatalmazásra, mely alapján a Vállalkozó ellenszolgáltatás fejében vállalkozói tevékenységet végez, vagy bármilyen más egyéb szolgáltatást nyújt a Megrendelő vagy harmadik fél részére.

1/b. Fogalom meghatározások

A Felek egyedi szerződéseibe foglalt ellenkező tartalmú megállapodás hiányában a Felek jogviszonyában az alábbi fogalmak a következő jelentésekkel bírnak:

Szerződés: A Megrendelő és a Vállalkozó közötti jogviszonyt létrehozó okirat. Szerződésnek minősül a Felek által aláírt vállalkozási szerződés, az elfogadott árajánlat, írásbeli, vagy szóbeli megrendelés, valamint a munkalap is.

Megrendelő: Az ÁSZF hatálya alá tartozó szerződő partner vagy ügyfél, akinek a részére, vagy megbízásából a Vállalkozó, vagy alvállalkozója munkát végez, értékesít, vagy szolgáltatást nyújt.

Képviselő és a szerződést aláíró: A Megrendelőt ill. a Vállalkozót képviselő azon személy, aki jogosult a szerződés vagy megrendelés aláírására.

Vállalkozó:  Vállalkozó. 

Felek: A Megrendelő és a Vállalkozó együttes említésük esetén.

Alapvető rendelkezések:

1.1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény ide vonatkozó rendelkezései. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2. Ezen Általános Szerződési Feltételek hatálya 2020. szeptember 15-től visszavonásig, vagy újabb módosításig érvényes.

1.3. A Weboldal tartalmát és az azon keresztül megvásárolható szolgáltatásokat, termékeket és a szolgáltatás során megvásárolható vagy írásos és szóban elhangzó információkat és anyagokat szerzői jogok védik. Kijelentjük, hogy Vállalkozó birtokolja a fent említett információkat és anyagokat. A Weboldal oldalainak tartalmát és a kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. Tilos a Vállalkozótól származó információk, cikkek, megjelenések, bármely anyagok árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése.

1.4. Rendelkezésre állás: Az oldalainkon megvásárolt szolgáltatások, hozzájuk kapcsolódó termékek és információk a vételár megfizetése ellenében a Megrendelő rendelkezésére állnak, amelyeket a Megrendelő illetve általa kijelölt Résztvevő kizárólag saját céljára használhat fel. Azok bármilyen formában történő rögzítése, sokszorosítása és terjesztése a Vállalkozó előzetes írásbeli engedély nélkül szigorúan tilos.

Az adatvédelmi tájékoztatónk elérhető és letölthető a Weboldalon.

Bevezető

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) célja, hogy a Vállalkozó minden Ügyfele részére azonos feltételek mellett, magas színvonalú szolgáltatást nyújtson. Jelen okirat a Vállalkozó mint Vállalkozó által kötött, minden egyes szerződés szerves és elengedhetetlen részét képezi.

A szerződés létrejötte és tartalma

3.1. A Felek közötti szerződés a Vállalkozó által készített egységesített formátumú szerződés mindkét fél részéről történő aláírásával jön létre. Kivételes esetben a Vállalkozó árajánlatát elfogadó, arra hivatkozó, a Megrendelő által küldött írásos megrendelés, Vállalkozó általi írásos elfogadásával is létrejöhet a vállalkozási szerződés, de jelen ÁSZF hatálya ezekre az árajánlatokra és megrendelésekre is kiterjed. Ezen megrendelés elfogadásának vagy elutasításának joga a Vállalkozót illeti. 

3.2. A szerződés módosítását bármely fél kezdeményezheti, de minden módosítás vagy kiegészítés csak írásban történhet.

Együttműködés

4.1. A szerződő Felek a szerződés teljesítése érdekében szoros és közvetlen kapcsolat formájában működnek együtt. Ennek érdekében kölcsönösen és haladék nélkül hozzák egymás tudomására mindazon tényeket, körülményeket és értesüléseket, melyek a szerződésszerű teljesítést lassítják, akadályozzák, vagy veszélyeztetik, és azok elhárítására az adott helyzetben tőlük elvárható intézkedéseket megteszik.

4.2. A Vállalkozó a Megrendelővel együttműködve, a Megrendelőt folyamatosan tájékoztatva

hozza létre és végzi a megrendelt szolgáltatásokat. A Szolgáltató köteles minden szolgáltatást érintő, a Megrendelő online megjelenését befolyásoló módosításról tájékoztatni a megrendelőt a szerződés időtartama alatt.

4.3. A szerződő Felek az esetleges vitáikat, közvetlen tárgyalások útján kísérlik meg rendezni, arra is figyelemmel, hogy a viták és azok rendezése minél kisebb mértékben gátolja a szerződésszerű teljesítést.

4.4. A szerződő Felek egymással a szerződésben rögzített módokon keresztül tartják a kapcsolatot.

4.5. A szerződő Felek esetleges vitáikat elsősorban tárgyalásos úton kísérlik meg rendezni. Jogvita esetére a Felperes által választott bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

A vállalkozói díj elszámolása

5.1. A vállalkozói díj kifizetése történhet készpénzben, vagy banki átutalással, alap esetben 3 munkanapos fizetési határidővel.

5.2. A Szolgáltató köteles a számlát a fizetési esedékesség előtt legalább 7 nappal megküldeni a Megrendelő részére. A Megrendelő köteles a számla összegét legkésőbb a fizetési határidő napjáig kiegyenlíteni a fentebb megnevezett módokon.

5.3. Átutalással történő fizetés esetén, az előlegre vonatkozó díjbekérő és a számlák PDF formátumban, e-mailben kerül elküldésre a Megrendelő által megadott e-mail címre a Vállalkozó által. Az ÁFA tv. 169 § és 170§, valamint a 24/1995. (XI.22.) PM rendeletértelmében a számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes, befogadható. Utalásos fizetés esetén, kinyomtatott, aláírt és bélyegzővel ellátott számla csak a Megrendelő kérésére kerül postázásra.

5.4. A szerződés aláírásával, vagy megrendelése elküldésével a Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben a vállalkozói díjat a szerződésben, vagy számlán rögzített határidőt meghaladó 5 nappal és módon nem fizeti ki, úgy a szerződésben vagy a megrendelésben szereplő adatai, a tartozás oka, az elvégzett munka és az eset leírása, valamint a tartozás összege közzétehető az interneten és más médiákban. A Megrendelő vállalja, hogy a közzététel miatt – akár közvetlen, akár közvetett módon – keletkező kárát saját hibájából származó kárként viseli és a Vállalkozóval, illetve a közzétevő internetes portálokkal és más médiákkal szemben e tekintetben semmiféle megtérítésre, kártérítésre, egyéb jogorvoslatra vonatkozó igényt nem támaszt, ilyen irányú igényéről végérvényesen lemond. Ezen esetben a Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a szerződésben vagy a megrendelésben szereplő adatai, a munkavégzés címe, a tartozás oka, az elvégzett munka, a beépített berendezések megnevezése és típusa, az eset leírása, valamint a tartozás összege, és a számla lejárati határideje, nem minősül üzleti titoknak.

5.5. Amennyiben a Megrendelő a beruházás bármely részét a szerződésben leírtakhoz képest, a szerződés aláírása után megváltoztatja, akkor a változás következményeit a műszaki átadási határidő és a vállalkozási díj tekintetében is figyelembe kell venni.

Határidők és kötbér

6.1. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan tudomására jutó körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a szerződés eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti, vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért ez esetben a Vállalkozó a felelős.

6.2. A kivitelezés befejezésének meghiúsulása esetén – amennyiben az nem a Vállalkozó hibájául róható fel – a Vállalkozót megilleti az addig elvégzett tevékenységének díja, a szerződés teljesítéséhez beszerzett, megrendelt vagy gyártás alatt lévő anyagok, ill. berendezések ára, és a szerződésben foglaltakkal kapcsolatban felmerült egyéb költségeinek megtérítése, továbbá meghiúsulási kötbér jogcímén a vállalkozói díj 20%-a.

 Tartalmak Tulajdonjoga. 

A Megrendelő elismeri, hogy a Szolgáltató használhatja és módosíthatja a meglévő tartalmakat a Megrendelő javára. A Szolgáltató fenntartja a jogot az összes eredeti tartalom, adat és egyéb elem alkotójogára, amit a jelen szerződés alapján a Szolgáltató hoz létre a szolgáltatásokkal kapcsolatban. A Szolgáltató által nyújtott összes szolgáltatás és szoftver mindenkor a Szolgáltató kizárólagos tulajdonában marad, és a Megrendelő semmilyen körülmények között nem rendelkezik jogokkal az ilyen tartalmakra.

Tulajdonosi Információ és Anyagok Használata.

A. Mindkét fél által a másik félnek közölt információt bizalmas és tulajdonosi (“Tulajdonosi Információ”) jogként kell kezelni. Ilyen Tulajdonosi Információ tartalmazza többek között az értékesítési programok, értékesítési mennyiség, értékesítési átalakulási arány, értékesítési módszerek és eljárások, értékesítési javaslatok, termékek, szolgáltatások, szállítók, ügyfél listák, képzési kézikönyvek, értékesítési szkriptek, telemarketing szkriptek, és ügyfélinformációk, üzemeltetési eljárások, árképzési politikák, stratégiai tervek, információk az egyik fél alkalmazottairól és egyéb bizalmas vagy Tulajdonosi Információ, amely az egyik fél ügyeihez tartozik vagy kapcsolódik. A fogadó fél elismeri és beleegyezik, hogy ebben a Szerződésben való végrehajtásra kerülő bármely eljárásban feltételezni fogják, hogy a Tulajdonosi Információ védelmezendő kereskedelmi titkokat képvisel, és a fogadó félnek kell bizonyítania, hogy a Tulajdonosi Információ bármely része nyilvánosan vagy jogosan is ismert a fogadó fél által. A Felek egyetértenek abban, hogy minden Tulajdonosi Információt, függetlenül attól, hogy mikor és hogyan került közlésre, szigorúan bizalomban kell tartaniuk, és nem kevesebb gondossággal kezelni, mint saját bizalmas és tulajdonosi információikat. A Felek garantálják és képviselik, hogy a jelen szerződésben előírt gondossági szint megfelelő, és a Felek minden szükséges lépést megtesznek annak érdekében, hogy ilyen Tulajdonosi Információkat megőrizzék.

B. Licenc. Felek vállalják, hogy nem hoznak nyilvánosságra semmilyen Tulajdonosi Információt a másik Fél kifejezett engedélye nélkül. Abban az esetben, ha a fogadó Félnek a vonatkozó jogszabály, rendelet vagy bíróság határozata alapján kötelessége a Tulajdonosi Információ nyilvánosságra hozatala, a fogadó Fél beleegyezik abba, hogy értesítést küld a nyilvánosságra hozó Félnek az ilyen kérelmekről.

C. Portfólió Közzététel. A Megrendelő elfogadja, hogy a Szolgáltatónak joga van a jelen Szerződés alapján létrehozott anyagokat felhasználni a Szolgáltatói portfóliójához. Mielőtt a Szolgáltató portfóliójában megjelenítené a Megrendelő weboldalán megjelenített anyagokat, a Szolgáltató írásban kér engedélyt a Megrendelőtől.

A felelősség korlátozása.

A Szolgáltató nem felelős olyan hibákért, amelyek a Megrendelő által a Szolgáltatónak szállított hibás vagy hiányos információk eredményeként merülnek fel. A Szolgáltató nem felel semmilyen mellék-, következményes, közvetett vagy különleges károkért, sem a nyereségvesztésért, sem az üzleti működés megszakadásáért, amelyek a Szolgáltatás Megrendelő kérése szerinti teljesítéséből erednek vagy azok eredményeként keletkeztek. A Megrendelő beleegyezik abba, ha Megrendelőt veszteség éri a Szolgáltatót hibás teljesítése miatt, a Megrendelő egyetlen kártérítési lehetősége a Szolgáltatásokért fizetett, adott időszakra vonatkozó fent megnevezett összeg visszaigénylése.

A szerződéstől elállás

10.1. A Megrendelő a szerződéstől bármikor, írásban tett nyilatkozattal, az elállás okának leírásával elállhat, de csak a még nem teljesített szerződéshányadra vonatkozóan teheti meg. A Vállalkozót ebben az esetben megilleti az addig elvégzett tevékenységének díja, továbbá meghiúsulási kötbér jogcímén a vállalkozói díj 20%-a.

10.2. A Vállalkozó a szerződéstől bármikor, írásban tett nyilatkozattal, az elállás okának leírásával elállhat. Amennyiben az elállás oka nem ütközik jelen ÁSZF bármely pontjában megfogalmazottakkal, a Megrendelőnek ebben az esetben visszajár az előleg, a továbbá meghiúsulási kötbér jogcímén a vállalkozói díj 20%-a.

Amennyiben weblapunk tartalmát harmadik személynek honlapján bizonyíthatóan azonos vagy hasonló formában észleljük, másolt oldalanként 200.000 Ft/hónap azaz kétszáz-ezer forint havidíj összegű kötbért számlázunk a jogtalan felhasználónak. Másolt oldalnak minősül az is, ha az átvétel a teljes oldal tartalom 20%-ánál nagyobb mértékben tartalmazza a nem engedélyezetten átvett szövegünket. Az átvétellel a felhasználó kifejezetten elfogadja ezen kötbér megállapodást.

Az ÁSZF-ben, a szerződésben és mellékleteiben nem rendezett kérdésekben a PTK. ide vonatkozó részeiben leírtak az irányadóak

Budapest 2025.10.10